Задержка поставки из-за неполной или просроченной оплаты. Без особого условия договора это влечет ответственность
Кто отвечает за нарушение договора поставки
Договор поставки заключается между предпринимателями — в этом его отличие от договора купли-продажи. За нарушение договорных обязательств законом предусмотрена ответственность сторон по договору поставки. В каких случаях и каким образом покупатель и поставщик могут отстаивать свои права, расскажем в статье.
КонсультантПлюс БЕСПЛАТНО на 3 дня
Получить доступ
Договор поставки является разновидностью договора купли-продажи, специфика которого определена статьей 506 ГК РФ.
По договору поставки поставщик — продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, — обязуется передать ТМЦ, которые он произвел или закупил, покупателю, чтобы тот поставленные ТМЦ использовал в своей предпринимательской деятельности.
Причем закон говорит, что поставляемая по такому контракту продукция не будет использоваться для личных или семейных нужд.
Таким образом, договор поставки заключается только между предпринимателями. Это главный квалифицирующий признак. Надо понимать, что никто не препятствует сторонам заключить обычный договор купли-продажи, но тут важно, что положения § 3 главы 30 ГК РФ предполагают регулирование длительных отношений, предполагающих неоднократные поставки имущества, что и влечет ответственность сторон.
Вначале ответственность сторон за нарушение договора поставки рассмотрим с позиции поставщика. Рассмотрим:
- основные виды нарушений, за которые законом предусмотрена ответственность продавца (поставщика);
- специфику ответственности.
Ответственность поставщика
| Вид нарушений | Ответственность по договору поставки | Основание |
| Нарушение обязанности продавца передать товар свободным от прав третьих лиц | Покупатель вправе требовать у поставщика уменьшить цену или даже расторгнуть контракт. Однако если будет доказано, что он знал о правах третьих лиц, его требования можно не удовлетворять | Статья 460 ГК РФ |
| Нарушение условия о количестве | Если продавец передал меньшее количество ТМЦ, покупатель вправе (если в договоре не было иного):
| Статья 466 ГК РФ |
| Нарушение условия об ассортименте | Покупатель вправе отказаться принять и оплатить ТМЦ, а если они оплачены, потребовать возврата денег.Если продавец передал одновременно с ТМЦ, товары с нарушением условия об ассортименте, покупатель вправе по своему выбору:
| Статья 466 ГК РФ |
| Поставка ненадлежащего качества | Покупатель, которому передана продукция ненадлежащего качества, вправе потребовать от продавца:
| Статья 475 ГК РФ |
| Передача некомплектного товара | Покупатель вправе по своему выбору потребовать от продавца:
Если продавец не выполнил требования о доукомплектовании, покупатель вправе:
| Статья 480 ГК РФ |
Специфические формы ответственности установлены статьей 520 ГК РФ. При невыполнении требований покупателя об устранении недостатков ТМЦ или о доукомплектовании товаров он вправе приобрести недоставленное имущество у других лиц с отнесением на поставщика всех необходимых и разумных расходов на приобретение.
Неустойка
Помимо рассмотренных выше форм ответственности поставщика дополнительно может быть предусмотрена уплата неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора.
В соответствии со ст. 330 ГК РФ под неустойкой (штрафом, пеней) признается денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. Важно подчеркнуть, что по требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.
Статья 331 ГК РФ определяет, что соглашение о неустойке составляется в письменной форме независимо от формы основного обязательства, иначе соглашение о неустойке недействительно.
Неустойка за недопоставку или просрочку поставки взыскивается с поставщика до фактического исполнения обязательства в пределах его обязанности восполнить недопоставленное количество ТМЦ в последующих периодах поставки, если иной порядок уплаты неустойки не установлен законом или соглашением (ст. 521 ГК РФ).
Данная норма интересна тем, неустойка со стоимости недопоставленных в предыдущем периоде ТМЦ взыскивается вторично, если они не переданы приобретателю.Это обусловлено тем, что количество товаров, не переданное в предыдущем периоде, прибавляется к ТМЦ, которые должны быть переданы в следующем периоде (в следующий частный срок), и с этого количества при невыполнении обязательства начисляется неустойка.
При этом надо понимать, что указанная неустойка может быть взыскана с поставщика вне зависимости от того, есть ли условие о неустойке в договоре поставки. Это так называемая «законная» неустойка (ст. 332 ГК РФ).
Ответственность покупателя
Ответственность за нарушение договора поставки предусмотрена и для покупателя. Он обязуется принять и оплатить ТМЦ.
Принять товар — значит совершить действия, которые необходимы для обеспечения передачи и получения соответствующего имущества.
В случаях, когда покупатель в нарушение закона не принимает поставку или отказывается ее принять, продавец вправе потребовать принять поставку или отказаться от исполнения договора (ст. 484 ГК РФ).
Пени
При невыполнении условий об оплате (несвоевременная оплата) ответственность покупателя определяется договорной неустойкой, которая устанавливается в виде пени за просрочку платежа.
Шаблон договора поставки
Источник: http://ppt.ru/forms/dogovor/postavka-otvetstvennost
Задержать выполнение работ соразмерно сроку задержки оплаты
→ → → Текущая статья Любой работающий человек должен получать зарплату в определенный срок и полном размере. Это право гарантирует трудовой кодекс и российское законодательство (ст.21 ТК РФ, ст.37 Конституции РФ). В этой статье дается полный обзор того, какое же наказание предусмотрено для руководства при постоянном задержании выплаты.
Ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы в 2019 году проявляется в следующих ее видах: дисциплинарное наказание (ст.
192 ГК РФ) может понести как сам работодатель, так и его должностные представители, которые допустили невыплату зарплаты и нарушили иные правила по оплате труда. материальное наказание (ст.
234-236 ГК РФ) проявляется в виде начисления и выплаты процентов работнику за те дни просрочки, которые последовали за днем задержки зарплаты. 5.27 КоАП РФ)
Задержка поставки из-за неполной или просроченной оплаты.Без особого условия договора это влечет ответственность
Сделка В договоре поставки на условиях предоплаты срок поставки товара часто привязывают к сроку перечисления предоплаты.
В случае более позднего или неполного перечисления предоплаты он имеет право задержать поставку или полностью отказаться от нее без риска заплатить неустойку за нарушение срока поставки или компенсировать убытки покупателя.
При неисполнении покупателем обязанности предварительно оплатить товар применяются правила, предусмотренные статьей 328 Гражданского кодекса (п. 2 ст. 487 ГК РФ). Цитируем документ. В случае непредоставления
3.Определение сроков выполнения работ в зависимости от выполнения обязательства заказчиком
Судебная практика by admin • 12.08.2014 Иногда стороны при заключении договора подряда связывают сроки начала и окончания выполнения работ с событием, наступление которого не является неизбежным и зависит от их воли (например, оплата заказчиком работ, предоставление проектно-сметной документации, получение согласований третьих лиц).
3.1.
Вывод из судебной практики: По вопросу о том, является ли срок выполнения работ, течение которого поставлено в зависимость от выполнения заказчиком определенной обязанности или совершения третьим лицом определенного действия, согласованным надлежащим образом, существует две позиции судов. Позиция 1. Определение сроков начала выполнения работ указанием на момент или период времени с момента исполнения обязанности заказчиком или действий третьих лиц является надлежащим способом согласования таких сроков.
Как зафиксировать задержку поставки материала заказчиком, которая нарушает сроки выполнения работ подрядчиком?
Добрый день!
Например, в суде заказчик может заявить, что материалы поставлялись в полном объеме, а сроки выполнения работ были нарушены из-за подрядчика. Как подрядчику доказать, что сроки выполнения работ произошли из-за отсутствия материалов на объекте? 19 Января 2019, 04:51, вопрос №1105540 Денис, г.
В связи с отсутствием вины Подрядчика в задержке нарушение общих
Как получить неустойку за нарушение сроков выполнения работ?
Получите бесплатную юридическую консультацию прямо сейчас!
Москва: +7(499)490-05-98 Санкт-Петербург: +7(812)648-14-72 » » » Для выполнения работ исполнителю отводится определенный срок, который закрепляется в договоре и является важным условием сделки.
В случае нарушения данного срока заказчик вправе требовать получения за это определенной компенсации – неустойки (пени). Стоит более подробно узнать, в каких случаях наступает это право и что нужно сделать заказчику для получения данной компенсации.
В соответствии со ст. 27 ФЗ «О защите прав потребителей» (далее – Закона), исполнитель должен выполнить работу в срок:
- определенный в договоре (может быть как больше, так и меньше первого).
- установленный правилами выполнения отдельных ее видов;
В ст.
28 Закона определяются права, которые получает заказчик в случае нарушения установленной продолжительности выполнения работы:
Решение от 10 июня 2019 г.по делу № А56-19948/2016
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52http://www.spb.arbitr.ruИменем Российской ФедерацииРЕШЕНИЕДело № А56-19948/201610 июня 2019 годаг.Санкт-ПетербургРезолютивная часть решения объявлена 09 июня 2019 года.
Полный текст решения изготовлен 10 июня 2019 года.Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Михайлов П.Л.,при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Вшивковым А.С.
, рассмотрев в судебном заседании дело по иску:истец: Общество с ограниченной ответственностью «Балтийские технологии» (адрес: Россия 188540, г.Сосновый Бор, Ленинградская обл., ул. Мира д.
1, а/я 74, ОГРН: 1089847033341);ответчик: Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «БалтСтройМонтаж» (адрес: Россия 197110, Санкт-Петербург, Петровский пр. 1 лит.А пом.1-Н, ОГРН: 1127847662403);о
Нарушение подрядчиком сроков выполнения работ.Приостановление строительных работ.
Ознакомившись с документами, представленными несколькими подрядными организациями за последние 2-3 недели, я решил описать универсальные способы реагирования подрядчиков при спорах в сфере строительного подряда и ситуации, когда исполнители работ допускают ряд ошибок, из-за которых в дальнейшем лишаются права получить оплату фактически выполненных работ. В большинстве, речь идет о просрочке выполнения и сдачи работ по договору по вине заказчика.
Рассмотрение вопроса занимает 1-2 дня и не оплачивается. В строительных взаимоотношениях распространена
мосюрподряд
Законодательство устанавливает необходимость оплаты работ после полного их завершения, если иное не предусмотрено договором: ст.711 ГК РФ (общие положения о подряде), ст.746 ГК РФ (строительный подряд), ст.762 ГК РФ (подряд на выполнение проектных и изыскательских работ).
Эти же статьи законодательства допускают установление в договоре правила об оплате работ частями после завершения отдельных этапов работ или правила о предварительной оплате. Допустимо и договорное правило об оплате частями по календарным датам. Встречным исполнением обязательств является такое, которое обусловлено предварительным исполнением обязательств другой стороной.
Как указывает статья 328 ГК РФ, встречное исполнение может быть приостановлено в случае неисполнения предварительного, назовем его так, обязательства.
Таким образом, если из теста договора на выполнение работ не следует иное, исполнение обязанности по оплате работ является встречным и может быть приостановлено при просрочке выполнения работ.
Налоги и Право
1 февраля 2010 Очень часто по договорам подряда строители не укладываются в сроки работ.
Статьей 719 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности не предоставление материала, оборудования, технической документации, препятствует исполнению договора.
Источник: http://alfa-poisk.ru/zaderzhat-vypolnenie-rabot-sorazmerno-sroku-zaderzhki-oplaty-37355/
